Договор подряда на реконструкцию фасада

Договор на фасадные работы

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Договора, осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре (или наличными денежными средствами через кассу Исполнителя). Загрузка начнётся через 30 сек. Если контрагент применяет УСН, то необходимо включить формулировку «Стоимость услуг по Договору НДС не облагается на основании статей 346.11 и 346.12 главы 26.

2 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с применением Исполнителем упрощённой системы налогообложения согласно Уведомлению № от года, выданному ИФНС № . В случае утраты Подрядчиком права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по уплате НДС, стоимость услуг по настоящему Договору рассматривается как включающая в себя НДС» [2] Формы актов о приемке инженерного оборудования приведены в приложении №1 и №2 СНиП 3.01.04-87.

Подрядчика и оборудования Подрядчика к объектам; — предоставить работникам Подрядчика право пользования следующими помещениями, расположенными на объектах: (например, расположенными в здании мастерскими, подсобными помещениями, местами общего пользования, местами для парковки и т.п.). Договор подряда на провидение работ по устройству фасада жилого дома 1.5.

Верите в честность судов?

2.1. Стоимость работ по Договору составляет рублей (НДС не облагается) в соответствии с Расчетом стоимости (Приложение №1 к Договору). Стоимость указанных в Расчете стоимости (Приложение №1) является фиксированной и изменению не подлежит. Не позднее, чем через 5 (пять) банковских дней после предъявления Подрядчиком Заказчику по акту согласованных узлов алюминиевых светопрозрачных конструкций, Заказчик перечисляет Подрядчику второй авансовый платеж в размере 25% от Договорной цены, что составляет ( ) Евро, в том числе НДС 18% — ( ) Евро для закупки материала, комплектующих для светопрозрачных конструкций.

Строительство и ремонт! График работы: ежедневно с 10-00 до 22-00 настоящего договора. 4.2. должны быть завершены за дней с даты начала работ. 5.1 Аванс в размере 30% выплачивается заказчиком подрядчику перед началом, далее оплата производится поэтапно в согласии с выполненными указанными в приложении №1 . 5.2.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 5.2. С момента передачи объекта для выполнения работ в рамках настоящего Договора Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность объекта.

5.3. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения и сдачи работ Заказчик вправе потребовать уплату штрафа (пени) в размере % от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки. 5.4. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком выполненных работ Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере % от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 5.5.

Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, и в этом случае обязан возместить Заказчику причиненные последнему убытки. 5.10. Исполнитель несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения работ привлеченными субподрядчиками, а также за применяемые привлеченными субподрядчиками при производстве работ материалы так, как если бы Исполнитель сам и своими силами выполнял эти работы. 5.11.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. 5.12.

При наступлении обстоятельств, указанных в п. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН. От Заказчика: От Подрядчика: Управляющий Нижневартовским отделением Директор / / м. п. м. п.Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика Комплекс работ по устройству фасада (далее – Работы) Жилого дома, по адресу , и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить обусловленную Договором стоимость Работ. 1.2. Подрядчик своими и/или привлеченными силами обязуется выполнить Работы в соответствии с Расчетом стоимости (Приложение №1 к Договору), содержащим перечень материалов и объемы Работ. 1.3.

Прочитайте также:  Ходатайство о привлечении эксперта в арбитражном процессе

2.1.1. Принять от Заказчика по акту объект для проведения работ по утеплению и ремонту фасада в срок, указанный в п. 2.3.1 настоящего Договора. 2.1.4.

Информировать Заказчика о заключении договоров подряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации изложить предмет договора, стоимость по договору, сроки, наименование и юридический адрес субподрядчика с приложением копии лицензии.

Звёзд: 1

2.1.9. Обеспечить режим труда своих сотрудников в соответствии с нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. 2.1.6. После готовности результата работ по утеплению и ремонту фасада дома к сдаче известить об этом Заказчика в срок _____ дней.

1.5. Стоимость работ по настоящему договору состоит из суммы цен выполняемых работ по каждому этапу в соответствии с Приложением №1 настоящего договора и составляет рублей. 1.6. Стоимость общестроительных материалов (согласно рассчитанной их стоимости), транспортных, накладных и прочих сопутствующих расходов составляет рублей. 1.7.

Соблюдать инструкции по эксплуатации оборудования и механизмов, принадлежащих Заказчику и находящихся в пользовании Исполнителя. 3.2. Заказчик обязуется 3.2.1.

Обеспечивать Исполнителя исправными источниками электропитания, холодного и горячего водоснабжения, освещения, канализации, контейнерами для сбора мусора.

Подрядчик обязуется в установленный срок произвести ремонтно-отделочные работы, согласно прилагаемой смете, по адресу: __________________________ 1.2. Смета на работы. смета на черновые материалы являются неотъемлемой частью.

1.3. Заказчик обязуется, в случае надлежащего выполнения ремонтно-отделочных работ, оплатить Подрядчику все затраты, связанные с ремонтом. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика Комплекс работ по устройству фасада (далее – Работы) Жилого дома, по адресу.

Во взаимоотношениях с фирмой нас защищает закон о защите прав потребителей.

1.5. Сроки выполнения Работ, предусмотренные Договором, могут быть также перенесены из-за действия неблагоприятных погодных условий (среднесуточная температура ниже 6С, непрерывные атмосферные осадки) на срок действия таковых. 2.2. В цену Работ включены все предусмотренные действующим законодательством РФ налоги и сборы, стоимость всех необходимых для производства Работ материалов, оборудования и инструмента, а также таможенные пошлины и стоимость доставки материалов до Объекта.

2.3. Оплата по Договору производится в порядке установленным Графиком финансирования (Приложение №3 к Договору). 2.4. Окончательный расчет по Договору производится Заказчиком не позднее банковских дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ.

2.1.1. Принять от Заказчика по акту объект для проведения работ по утеплению и ремонту фасада в срок, указанный в п.

2.3.1 настоящего Договора. 2.1.4. Информировать Заказчика о заключении договоров подряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации изложить предмет договора, стоимость по договору, сроки, наименование и юридический адрес субподрядчика с приложением копии лицензии.

2.1.9. Обеспечить режим труда своих сотрудников в соответствии с нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. 2.1.6. После готовности результата работ по утеплению и ремонту фасада дома к сдаче известить об этом Заказчика в срок _____ дней. 2.1.7. Представить Заказчику Акт сдачи-приемки работ после завершения работ по утеплению и ремонту фасада дома.

2.2.1. Привлекать для исполнения настоящего Договора третьих лиц. 2.2.2.

Окончательный платеж за фактически выполненный за последний месяц объем работ осуществляется после приемки объекта приемочной комиссией (получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае необходимости) по окончании Работ, включая устранение дефектов, выявленных приемочной комиссией при приемке завершенного строительством Объекта, подписание Актов о приемке инженерного оборудования[2], в течение ( ) дней после получения от Подрядчика счета и подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) за последний месяц, с учетом пропорционального погашения суммы ранее выплаченного аванса, включая НДС.

Стоимость работ по Договору составляет ________ рублей (НДС не облагается) в соответствии с Расчетом стоимости (Приложение №1 к Договору). Стоимость указанных в Расчете стоимости (Приложение №1) работ является фиксированной и изменению не подлежит. В случае изменения наименований работ (включения новых работ, изменения в объемах работ и материалов) Стороны заключают дополнительное соглашение с обязательным приложением сметы, подтверждающей стоимость и объемы работ.

Звёзд: 4

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика Комплекс работ по устройству фасада (далее – Работы) Жилого дома, по адресу , и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить обусловленную Договором стоимость Работ.1.2. Подрядчик своими и/или привлеченными силами обязуется выполнить Работы в соответствии с Расчетом стоимости (Приложение №1 к Договору), содержащим перечень материалов и объемы Работ.1.3.

Прочитайте также:  Права инвалидов - МОИ ПРАВА: КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ ПРАВА

Внимание

Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, — обе Стороны поровну.

Договор подряда на выполнение фасадных работ

2.1.7. Использовать при производстве работ в рамках настоящего Договора материалы (комплектующие и оборудование), соответствующие государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям.

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика Комплекс работ по устройству фасада (далее – Работы) Жилого дома, по адресу. и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить обусловленную Договором стоимость Работ.Возможные убытки Подрядчику в этом случае компенсации не подлежат.

При этом Подрядчик обязан передать Заказчику результат выполненных им к моменту получения уведомления об отказе от исполнения Договора работ в течение ________ рабочих дней с момента получения уведомления об отказе (включая завезенные на Объект материалы и оборудование).В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения и сдачи работ Заказчик вправе потребовать уплату штрафа (пени) в размере % от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки. 5.4.

В случае несвоевременной оплаты Заказчиком выполненных работ Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере % от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить установленную стоимость работ либо иную сумму, причитающуюся Подрядчику в связи с выполнением настоящего договора, Подрядчик имеет право на удержание принадлежащих Заказчику оборудования, остатка неиспользованного материала и другого оказавшегося у него имущества Заказчика до уплаты Заказчиком соответствующих сумм. 6.6.

При согласованном изменении объема стоимость может быть изменена с подписанием дополнительного Протокола. 4.1. Дата начала по настоящему договору определяется датой перечисления аванса согласно пункту 5.1.Получить полный текст 11.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

Предоставить специалистам Заказчика помещение для работы площадью не менее кв. м. 6.1.21. Для выполнения работ по Договору набирать рабочих, которые имеют необходимую квалификацию.За ( ) дней до сдачи Объекта законченного строительством передать Заказчику расчеты и рекомендации по количеству персонала, необходимого для обслуживания инженерного оборудования. 6.1.13.

В сроки, согласованные Сторонами организовать за свой счет обучение технического персонала Заказчика по эксплуатации инженерного оборудования, техническому обслуживанию и ремонту. 6.1.14. За ( ) дней до начала приемки письменно известить Заказчика о готовности ответственных конструкций и скрытых работ к освидетельствованию. 6.1.15.

Договор подряда на ремонт фасада здания

СТАТЬЯ 3. ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ. Указанная Договорная Цена является общей фиксированной суммой и не может быть изменена, кроме как по условиям пункта 10.1 настоящего Договора. 2.1.6.

Важно

Отдельные этапы работы и сроки их завершения определены в приложении , являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 2. ЦЕНА РАБОТ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ 2.1. Цена подлежащих выполнению работ по настоящему договору определяется по смете, представленной Подрядчиком (приложение к настоящему договору), и составляет .

Смета приобретает силу и становится неотъемлемой частью настоящего договора с момента утверждения ее Заказчиком. 2.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере % от цены работ, указанной в согласованной Сторонами смете, в течение ( ) календарных дней после подписания настоящего договора.

Расходы по проведению экспертизы несет Сторона, ставшая инициатором её проведения, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну. По результатам экспертизы виновная Сторона обязана компенсировать потерпевшей понесённые последней Стороной убытки, в том числе расходы на проведение экспертизы, на устранение недостатков и иной реальный ущерб.

4.7. Право собственности на результат выполненных работ (в том числе материалы) и риск его случайной гибели, или порчи, переходит от Подрядчика к Заказчику в момент подписания Сторонами Акта выполненных работ. 5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 5.1. Подрядчик гарантирует Заказчику качество результата выполненных работ продолжительностью месяца с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ.

Разместить своими силами и за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Исполнителя, Ф.И.О. представителей Заказчика и Исполнителя с указанием контактных телефонов. 2.1.9. Обеспечить режим труда своих сотрудников в соответствии с нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан.

2.1.10.

Инфо

В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта выполненных работ по Договору (этапу Договора) Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить за свой счет недостатки (дефекты) в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трех) дней с момента его получения. 5.4. Подписанный между Заказчиком и Подрядчиком акт выполненных работ по Договору, является основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

Прочитайте также:  Договор транспортной экспедиции с расширенным перечнем ответственности экспедитора

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 6.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в соответствии с технической документацией, сметами, действующими стандартами, нормами, правилами и техническими условиями, предъявляемыми к работам соответствующего рода. 6.2.

Сроки выполнения Работ, предусмотренные Договором, могут быть также перенесены из-за действия неблагоприятных погодных условий (среднесуточная температура ниже 6С, непрерывные атмосферные осадки) на срок действия таковых.

Подрядчик своими и/или привлеченными силами обязуется выполнить Работы в соответствии с Расчетом стоимости (Приложение №1 к Договору), содержащим перечень материалов и объемы Работ. 1.3. Сроки выполнения Работ по Договору: начало выполнения работ – « » 2014 года; окончание выполнения работ – « » 2014 года в соответствии с Графиком производства (Приложение №2 к Договору).

Если контрагент применяет УСН, то необходимо включить формулировку «Стоимость услуг по Договору НДС не облагается на основании статей 346.11 и 346.12 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с применением Исполнителем упрощённой системы налогообложения согласно Уведомлению № от года, выданному ИФНС № .

После приемки объекта приемочной комиссией (получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию), Подрядчик, в течение ( ) рабочих дней, представляет Заказчику перечисленные в настоящем пункте документы для проведения окончательного расчёта сторонами по договору. 5.2.

Сумма, указанная в п. 4.1 настоящего Договора, включает в себя все прямые и сопутствующие затраты работ по утеплению и ремонту фасада дома, стоимость материалов, оборудования, транспортных, командировочных и иных расходов, связанных с исполнением настоящего Договора. 4.4. Уплата Заказчиком Исполнителю суммы, указанной в п. 4.

_________________________, а Заказчик обязуется принять и оплатить работу Исполнителя. 1.2. Исполнитель выполняет работы, предусмотренные настоящим Договором, в соответствии с техническим заданием и на основании ______________________ (наименование документа, свидетельствующего ___________________________________________________________________________ о наличии допуска к определенному виду работ, которые оказывают влияние на _________________________________________________________ N ___________ от безопасность объектов капитального строительства) «___»________ ____ г.

Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором. СТАТЬЯ 3. ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ. Указанная Договорная Цена является общей фиксированной суммой и не может быть изменена, кроме как по условиям пункта 10.1 настоящего Договора. 2.1.6.

Подрядчик гарантирует Заказчику качество результата выполненных работ продолжительностью ________ месяца с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ. Устранение недостатков результата выполненных работ в период срока действия гарантии осуществляется Подрядчиком своими силами, за свой счет не позднее ________ рабочих дней с момента извещения, полученного от Заказчика.

Панель ручного поиска договоров

Звёзд: 5

на выполнение работ по покраске 1.2. Задание Заказчика (требования Заказчика к выполнению работ): 1.3.

Заказчик обязуется оказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Договору: — не позднее «___»_________ ___ г. обеспечить доступ работников Подрядчика и оборудования Подрядчика к объектам; — предоставить работникам Подрядчика право пользования следующими помещениями, расположенными на объектах: ________________ (например, расположенными в здании мастерскими, подсобными помещениями, местами общего пользования, местами для парковки и т.п.).

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работу в следующие сроки: 2.1.1.

Дата начала работ: «___»_________ ___ г. 2.1.2. Дата окончания работ: «___»_________ ___ г. 2.1.3. Сроки выполнения этапов работ приведены в Графике выполнения работ (Приложение N __ к настоящему Договору).

Адвокат-Сервис правовая помощь

За ( ) дней до сдачи Объекта законченного строительством передать Заказчику расчеты и рекомендации по количеству персонала, необходимого для обслуживания инженерного оборудования. Для выбора образца декоративных материалов Подрядчик заказывает изготовление нескольких пробников (например: цветной декоративной штукатурки), после Заказчик согласовывает устраивающий его образец.

6.5. Если фактическая стоимость материалов и доставки оказывается меньше суммы, предусмотренной Договором, то сэкономленные деньги возвращаются Заказчику (экономия Заказчика).

Договор подряда на реконструкцию фасада

6.7. Если в ходе выполнения работ выясняется, что фактическая стоимость материалов и доставки оказывается больше суммы, предусмотренной Договором, то дополнительные материалы оплачивает Заказчик (риск Заказчика).

№ 000 России»

[1] Если контрагент применяет УСН, то необходимо включить формулировку «Стоимость услуг по Договору НДС не облагается на основании статей 346.11 и 346.12 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с применением Исполнителем упрощённой системы налогообложения согласно Уведомлению №___ от ____ года, выданному ИФНС №_____.

[2] Формы актов о приемке инженерного оборудования приведены в приложении №1 и №2 СНиП 3.01.04-87.

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Adblock detector